内容简介一、单项选择题 <br> 1、建设工程勘察合同法律关系的客体是指 <br> A、物 B、智力成果 C、行为 D、财 <br> 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。 <br> A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 <br> 3、下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。 <br> A、抵押人所有的房屋 B、抵押人有权使用的集体土地所有权 <br> C、 依法被查封的财产 D、 抵押人所有的支票 <br> …… <br> 四、综合问答题(每题15分,共30分) <br> 1、某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工监理,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际): <br> (1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。 <br> (2)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天.其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求。 <br> (3)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。 <br> 答:1、这是非承包方原因造成的,故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。2、由于异常恶劣气候选成的6天停工是承包方不可预见的、应签证给予工期补偿6天而不应给费用补偿。对于低于正常雨量造成的4天停工,是承包方应该预见的,故不应该签证工期和费用补偿。3、这是承包方自身原因造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。 <br> …… <br> 共7页<br><br>
<BR />
点数说明:
微信扫码,关注上面公众号,每天进行签到,免费获取积分,可下载全站资源!